门窗工程承包合同通用6篇。
现在,合同已经是保证当事人合法权益的保证了,签订合同不是我们的出发点,保护自己的利益才是。只有签署好了很重大很有意义的合同后,可以更好的方便双方协调及配合。所以,你是否知晓我们的合同又有怎样的形式呢?下面是由小编为大家整理的“门窗工程承包合同通用6篇”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。
门窗工程承包合同(篇1)
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方将承接的部分铝合金门窗制作安装工程以制作的形式承包给乙方,经双方协商,达成如下条款,供双方共同遵守、严格执行。
一、承包内容及单价
1、铝合金普通平开门窗以单价为______元/平方米承包制作,其中外框制作完毕,以单价的______%发放工资;内扇制作完毕,以单价的______%发放工资;
2、铝合金普通推拉门窗以单价为______元/平方米承包制作,其中外框制作完毕,以单价的______%发放工资;内扇制作完毕,以单价的______%发放工资;
3、铝合金隔热断桥平开门窗以单价为______元/平方米承包制作,其中外框制作完毕,以单价的______%发放工资;内扇制作完毕,以单价的______%发放工资;
4、铝合金隔热断桥推拉门窗以单价为______元/平方米承包制作,其中外框制作完毕,以单价的______%发放工资;内扇制作完毕,以单价的______%发放工资;
5、铝合金百叶窗以单价为______元/平方米承包制作,制作完成按照单价的______%发放工资;
6、铝合金异型门窗以单价为______元/平方米承包制作,其中外框制作完毕,以单价的______%发放工资;内扇制作完毕,以单价的______%发放工资。
承包项目包括加工、制作、开启扇玻璃打胶、包装;不包含材料装卸、成品发货装车在内;甲方需提供乙方制作场地、加工机器及住宿位置。
甲方应满足乙方的制作材料供给,如因甲方材料到货不齐等因素影响乙方的制作,甲方需适量补助乙方工资。
如因甲方技术下单失误,导致乙方的返工重新制作,甲方需支付乙方返工面积的双倍工价。
二、质量要求
乙方将严格按照甲方提供的加工图纸制作,制作质量达到出厂合格要求。
三、付款时间
每月______日甲方需按时支付乙方制作完成工程量的作为工资款;
四、其它事项
该协议一式二份,甲乙双方各执一份。
未尽事宜双方可另行协商解决。
该协议自双方签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
门窗工程承包合同(篇2)
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就______驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、 工程名称:
二、 工程地址:
三、 承包方式:包工包料(大包)。
四、 工程内容:点式玻璃雨搭。
五、 工程用料:
1、框架:用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃:8mm 8mm钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。
七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后
付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付 37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。
九、 违约责任:
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。
十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。
十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
门窗工程承包合同(篇3)
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、 工程名称:。
二、 工程地址:
三、 承包方式:包工包料(大包)。
四、 工程内容:点式玻璃雨搭。
五、 工程用料:
1、框架:用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃:8mm+8mm钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。
七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后
九、 违约责任:
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。
十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。
十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
门窗工程承包合同(篇4)
塑钢门窗承包合同书
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为明确甲乙双方的权利和安全经济责任,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方协商同意签定本合同。
一、工程名称:新城第一社区6#楼;
二、承包范围:塑钢窗制作及安装;
三、承包方式:包工包料;
四、承包价格:以每平方米190元承包给乙方,按实际面积计算;
五、工程质量:按设计要求达到合格工程;
六、合同工期:自年月日至年月日,工期50天;
七、双方责任:甲方提供指定型材(康瑞达80绿,玻璃5+10+5,钢衬,锁轮:三力牌),所有检验报告及合格证由乙方提供,乙方按合同期要求负责施工,如不按甲方要求延期施工,后果自负。
八、付款方式:乙方按计划材料提供给甲方,分期付款,乙方工资按施工进度支付;
九、安全责任:在制作和安装过程中,发生的一切意外事故,所造成的一切经济损失和法律责任,全部由乙方负责承担(甲方不承担一切费用);
十、本合同一式两份,双方各执一份,甲乙双方签字后生效,未尽事宜,另行协商。
甲方:
乙方:
年月日
门窗工程承包合同(篇5)
甲方(发包方):______
乙方(承包方):______
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《______市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条:工程概况
工程名称:______医学高等专科学校学生公寓______楼。
工程地点:______市经济技术开发区(______医学高等专科学校校园内)。
工程内容:铝合金建筑门窗。
工程范围:加工、制作、安装及成品保护。
1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定______元整)。推拉窗为______元/㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为______元/㎡,地弹门为______元/㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。
2、承包方式:包工包料。
第二条:工程期限
1、开工日期:20______年______月______日。
2、竣工日期:20______年______月______日。
3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:
a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;
b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过_____小时;
c) 不可抗拒之因素;
d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供。
e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后_____日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后_____日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。
第三条:工地代表
甲方驻工地代表: _____负责人:_____
乙方驻工地代表: _____负责人:_____
第四条:甲方工作
1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;
2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;
3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。
第五条:乙方工作
1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;
2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;
3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;
4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。
第六条:工程进度
严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。
第七条:工程质量
1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。
2、工程材料的使用:
推拉窗为_____系列,推拉门为_____系列,壁厚为_____mm,扣板厚度为_____mm,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。
3、工程材料的要求:
_____不锈钢铝合金型材采用_____铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠_____mm厚浮法白色玻璃。
第八条:工程验收
1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。
2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。
3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。
第九条:合同价款与支付
1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的设计变更。
2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。
第十条:设计变更
1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。
2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。
第十一条:保修
承包方负责保修二年(注:非人为原因)。
第十二条:违约责任
1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之_____支付违约金;
2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之_____支付违约金;
3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。
4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的_____%进行处罚。
第十三条:争议
本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中_____项解决。
1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
2. 向______市人民法院起诉。
第十四条:如需担保,应另立合同。
第十五条:合同份数。
合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本_____份送有关部门备案。
第十六条:其它
未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
日期:_________年____月____日 日期:_________年____月____日
门窗工程承包合同(篇6)
甲方:________________
乙方:________________
根据《民法典》:甲方现将铝合金门窗工程承包给乙方施工,经双方协商达成如下条款以供双方履行。
1、工程名称:________________
2、工程地点:________________
3、承包方式:包工、包料(不含税费)(不带纱窗)
4、承包内容:该工程图纸规定的内容,由乙方现场测量,经甲方同意生效。相关变更通知及增加的内容由双方共同协商解决。包含铝合金、玻璃、运输、人工费、制作安装费(不含填缝和外墙防水),所有铝合金门窗制作安装全过程的一切费用由乙方自行负责(脚手架及门窗通砌体修正等不在之列甲方免费提供垂直升降工具,确保无人阻止乙方合理正常施工,水电由甲方免费提供。乙方提供铝合金门窗有关材料的合格证、出厂证明及材料的检验报告,根据质监站相关规定提供合格证的产品送检,所送检的费用由 方负责。
5、工程量的计算:按实际施工的铝合金门窗外框尺寸进行工程量计算。
6、结算:按实际工程量,详见合同报价。
7、质量要求:
1)、严格按照施工图纸、清单要求施工,符合质量验收规定的标准。色号为________________尺寸由乙方现场测量,甲乙双方确认生效。
2)、乙方施工严格按照铝合金门窗施工规范进行施工,铝合金门窗安装必须牢固扎实,无渗漏,水平度、垂直度、平整度、对度度必须符合规范,门窗扇必须密封,无漏水漏光,推拉顺畅自如,玻璃有CCC认证,不得爆裂或者划痕、变色。
3)、乙方必有严格遵守项目部安全文明施工要求。不得违章作业,施工过程出现不安全不文明行为,甲方有权责令停工整顿,视情节严重程度勒令退场处理。
4)、在施工过程中,甲方全程跟踪监管,发现乙方采购的材料不符合质量要求的,甲方有权处理该不合格的材料,并处以罚款,所产生的一切后果及费用由乙方负责。
8、付款方式:________________
1)、型材: ________________系列 。
2)、玻璃:________________ 。
9、工期:________________
10、自 ________________年 ________________月 ________________日开工,至 ________________年 ________________月 ________________日完成,配合甲方其他施工队伍的进度要求。自收到甲方进度款之日起 天内完成外框制作及安装,甲方原因引起则顺延工期。
11、如有一方违反该合同条款而造成另一方损失的,应负责赔偿相应的经济损失。
12、本合同如有未尽事宜,双方本着友好协商原则解决,本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字:________________
身份证号码:________________
乙方签字:________________
身份证号码:________________
___________年___________月_________日