范文资源网

导航栏

×
你的位置: 范文资源网 >合同范本 >导航

时间:2022-08-15

精选合同: 销售协议其三。

合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,在此之前,签好合同很有必要,也是必须。唯有在重大的合同范本签订好了之后,可以增加交易顺利完成的成功率。你在制定借合同时会不会借鉴别人的呢?以下是小编为大家收集的“精选合同: 销售协议其三”仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方(需方): 乙方(供方):

基于诚实守信、平等互利的原则,甲乙双方经友好协商,参照《中华人民共和国合同法》之规定,就本次产品销售达成如下协议:

一、合同产品及报价:

(单位:人民币元)(备注:以上报价按照整套产品报价,不含税,包含硬件及软件,详细配置见附件1)

二、合同金额

合同总金额: 人民币: 元 大 写:圆整

三、付款时间及方式

经双方友好协商,付款时间以及付款方式按如下方式进行:甲方收到乙方提供的合同后,付清货款,乙方收到货款后,3个工作日内向甲方提供合同标定的设备。

四、交货时间、地点、方式

1、交货时间:

合同生效后,乙方在收到货款3个工作日内交货。

2、交货地点:

3、交货方式:

乙方负责运输,甲方签收之前发生的一切费用和责任乙方负责,如运费、保险、风险防范等,货运方式:送货上门。

五、双方责任与义务

1、乙方应在合同设备发运当日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方,甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所运送合同设备提取完毕。

2、甲方提取合同设备时,应检查合同设备外箱包装情况。乙方应保证合同设备外箱包装无损,如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符,应在提货当日通知乙方,以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。

3、甲方对乙方所交付的合同设备,均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物,甲方应负责妥善保管但不视为甲方接受该等货物,甲方并及时通知乙方,由此发生的费用由乙方承担。

4、如甲方要求变更交货地点,应在合同规定的交货日期三天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。

5、甲方有责任及义务对本次合作涉及的商务内容保密,不得泄露或告知他人,否则,乙方有权利追究甲方相关法律责任。

六、产品验收及异议处理

1、验收时间:

甲方应在货物签收24小时内完成乙方所供设备的验收,并将验收结果以书面形式回复乙方,乙方在三天之内未收到甲方验收回复,则视为甲方验收合格。

2、质量要求:

乙方保证货物符合国家、行业标准或企业标准,符合乙方关于产品的描述、说明和承诺,足以满足甲方的实际需要和使用环境,不涉及任何第三方权利或争议。

3、异议处理

如对设备质量产生异议,应在签收后的七个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方需积极配合给予解决,若甲方未在上述期限内提出异议视为甲方验收合格。

七、产品保修方式

1、自设备经过甲方验收合格之日起乙方提供一年内免费保修服务。

2、保修期内,如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏,乙方负责免费维修,设备材料成本费用及运费由甲方承担;在一年保修期内,由于其他因素造成的.设备损坏,故障等,由乙方免费维修及承担更换材料成本等费用。

3、保修期内,如返厂维修,维修期超过7天的,乙方向甲方提供备用机。

八、产品培训

1、乙方负责上门培训,直至甲方指定人员学会为止;

2、培训内容:设备操作技能培训,设备维护与保养,检测工作流程和注意事项。

九、违约责任

1、乙方延迟交货时间,每逾期一天,应支付合同总额5‰的违约金,超过十天乙方应加倍支付违约金。

2、甲方延迟付款时间,每逾期一天,应支付合同总额5‰的违约金,超过十天乙方应加倍支付违约金。

3、任何一方单方终止合同的应当承担30%违约金。

十、不可抗力

如发生不可抗力事件,受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明,并在事件发生后15个工作日内,及时通知另一方。经双方同意,可据此免除全部或部分责任。

十一、合同变更

未尽事宜,双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意。

十二、争议解决方式

双方如发生争议,应协商解决;如协商不成,任何一方应向合同签定地有管辖权人民法院提出诉讼。

十三、合同生效及终止

合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后,合同终止。

十四、双方因履行本合同而签约的补充协议,以及往来的电子邮件、传真、信函均视为本合同的组成部分。

十五、合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

小编推荐

月度协议精选: 特许经营合同其三


在交易过程中常常会使用到合同,签订合同不是我们的出发点,保护自己的利益才是。唯有在重大的合同范本签订好了之后,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。可是不知道你知不知道我们工作中的合同怎么写呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“月度协议精选: 特许经营合同其三”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!

甲方:_______________________(特许方)

乙方:_______________________(加盟方)

第一条合同总则

1.为了拓展_________品牌产品销售市场,甲方推出_________特许专卖计划。

2.鉴于乙方申请,甲方根据加盟计划,授予乙方专卖店或专柜特许经营权。

3.乙方自愿申请加入_________专卖店或专柜的经营,接受甲方授予的单店单柜的特许经营权并愿意成为_______特许专卖之成员

4.甲、乙双方本着自愿,平等,诚实,信用及共同拓展市场的原则,经友好协商,签订本合同(以下简称本合同或加盟合同)以由双方共同恪守。

第二条基本保证与要求

1.甲方确保根据双方确认的订货单向乙方供货,乙方保证只从甲方或甲方指定代理商处购进甲方品牌的产品。

2.甲乙双方严格执行_________特许专卖计划,以利于_________产品市场的`健康发展。乙方保证按_________特许专卖统一的经营模式,服务质量标准向顾客提供服务,按甲方规定的产品价格定价销售。

第三条特许经营权许可期限及合同期限

特许经营权许可期限与本合同期限自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,有效期______年。自本合同签订之日起,除非本合同已提前终止,乙方可在合同有效期满前三个月向甲方提出延长本合同的书面请求,经双方协商同意,可以延长本合同有效期。

第四条特许经营权许可的内容、范围

1.甲方特许乙方于合同期限内在甲方认可的专卖店、专柜使用_________商标、商号,并以_________的经营模式经营_________系列产品,乙方以有偿使用方式取得上述特许经营权许可。

2.乙方获得上述特许经营权许可,须按甲方要求经营,不得超越许可范围和许可期限,未经甲方书面同意,不得将该项权利转让。

第五条加盟费用

1.乙方于签订本合同之日起,按级市场的加盟费标准向甲方一次性支付加盟金_________元人民币。本合同从乙方向甲方付清规定的加盟金之日起生效。

2.乙方在首批进货之前向甲方交纳经营保证金_________元人民币,此款将按本合同约定返还给乙方。

第六条专卖店地址

1.甲方特许乙方在_________省_________市(县)_________区域内开设_________专卖店。乙方自开店一月内将店面装修效果图照片(_________张)及营业执照复印件交甲方存档。

2.因地域环境或其它原因乙方希望变更第六条第一项规定的加盟店地点时,须向甲方提出书面变更申请,经甲方书面批准后才能变更。

3.乙方需要在第六条第一项规定的店址区域以外新建_________专卖店或专柜,必须经甲方同意,并与甲方签订另外的_________专卖店加盟合同。

第七条商品的进货、换货

1.在本合同签订后的二月内,乙方须向甲方首次进货,按专卖店规模,首次进货量_________元(按进货结算价计算),第一次进货由甲方统一配货。

2.乙方经营期间商品补充由乙方根据经营情况决定,并提前一周传达至甲方。

3.甲方每次发货必须提供发货清单,发货清单装入商品箱内,乙方凭发货清单验货,如有差异(多发或少发),应在收货两天以书面形式告知甲方,否则甲方视乙方如数收到发货清单上的商品。

4.本合同有效期内,所有进货运输费用由乙方自行承担。

5.所进商品在包装完好,没有人为破损及虫蚁咬坏,并不影响第二次销售的前提下,甲方承诺100%退换(过季商品退货量另行协商)。

6.本合同有效期内,乙方收到的货物属商品质量问题的,由甲方负责全额退货(属乙方或第三方造成的人为残次商品除外)。

7.合同有效期内,乙方可向甲方提出换货要求:非过季商品和不影响第二次销售的商品,可在进货后的二月内按此商品当批进货量的30%换货。每次换货前需提供换货明细单,其运费由乙方自行承担。

8.乙方连续两个月内未进货,需向甲方书面报告说明,乙方未提出书面报告,甲方可视为乙方单方自行退出加盟,甲方有权单方面终止本合同。

第八条货款结算

1.货款结算方式:现金价结算,代销价结算二种方式。

a.现金价结算:建议乙方以现金价结算方式配货,可享有更大的利润空间。乙方按专卖店规模一次性支付货款现金或汇入甲方帐户,甲方收到货款后进行商品配送。

b.代销价结算:如乙方第一次进货不采纳现金价结算方式,则按代销价结算(代销结算价高于现金结算价20%左右),由甲方代垫货款按乙方专卖店规模进行开业前一次性统一配货;为确保诚信,共求发展,以代销价结算方式的乙方需在甲方配货前一周预付甲方货款总额60%的货款保证金,40%的余款在第二次进货时或售后结清

(第二次及以后进货时可选择继续按代销价结算或改为现金价结算,由乙方自定。)

2.本协议采纳的货款结算方式是:□现金价结算;□代销价结算,货款保证金_________元;

3.终止结算:经营合同到期后,如乙方终止_________经营,在商品保存完好无缺损的前提下,剩余商品可退回甲方,甲方将乙方剩余商品货款退还乙方。

第九条销售奖励

1.当乙方商品销售额累计达到进货量_________元时,甲方向乙方返利货款_____%;当乙方商品销售额累计达到进货量_________元时,原_________元以上部分,甲方向乙方返利货款______%;当乙方商品销售额累计达到进货量_________元时,原_________元以上部分,甲方向乙方返利货款______%。

2.返利方式:价值等同的_________品牌货品或现金。

第十条甲方的权利和义务

1.为确保专卖经营体系的统一性和产品服务质量的一致性,甲方或甲方的授权代理人,有权对乙方的经营活动进行监督(审查乙方履行本合同的表现及商店整体形象和服务质量)。

2.乙方违反本加盟合同规定,侵犯甲方合法权益,甲方有权提出更正或单方终止本合同。

3.甲方需向乙方提供乙方开店的授权文书、证牌、店柜装修方案及指定的专卖店形象经营用品和促销品。

4.甲方提供乙方经营的指导及相关技术支持。

第十一条乙方的权利和义务

1.乙方可自行在本区域内开设新店,但须申报甲方,甲方根据乙方当地市场,店面和乙方的经营状况而审批(甲方不另收取加盟费)

2.乙方在本合同规定的权利的责任范围内,自行投资、自负盈亏、自聘员工,自行经营和管理。

3.本合同有效期内,乙方必须销售_________品牌的产品且严格按照甲方制定的价格标准销售。

4.乙方应按甲方制定的装修标准和要求进行店面装修,费用由乙方承担(门头由甲方统一设计)。

5.乙方需作有关_________的产品、商标、商号对外广告时,广告资料内容须经甲方审核同意。

6.乙方享有优先取得乙方所在地区的_________品牌的代理权利。

第十二条商标的现有权和使用权

1.所有带有表示_________或与_________有关的标记均属甲方所有,在未经甲方事先书面许可,乙方不得注册甲方任何标记,亦不得将甲方标记用于本合同之外的任何活动。

2.乙方只可在加盟店或专柜内使用_________公司的商标,服务标志及表示这些标志的标签或招牌。

3.乙方在甲方授权范围内使用_________商标及服务标志且必须按甲方提供之原样使用,不得自行对其进行任何改变。

第十三条合同解除及终止

1.本合同期满时,乙方可提前一个月提出续约要求,双方在正常履行本合同的前提下续订该项经营合同,乙方未提出续约要求则视为本合同期满而自动终止。

2.本合同有效期内,双方一致同意提前终止本合同并达成一致书面协议,则本合同可依协议提前终止。

3.乙方有下列行为之一,甲方有权单方提前解除本合同。

a.乙方仿冒、滥用_________商标。

b.乙方在专卖店内自行销售_________产品以外的其它产品甚至假冒伪劣产品而影响甲方声誉。

c.乙方违反本合同,侵犯甲方合法权益,破坏加盟体系。

4.本合同终止或解除时,乙方不得继续使用_________商标,拆除乙方原所有带有_________的商号、标识、商标、服务标志等一切含甲方标识的装饰用具、店面装修、灯箱、宣传品等。

第十四条违约责任

1.乙方自愿申请加入_________公司_________加盟店,一旦经甲方审核批准后不得随意退出,如果申请退出,甲方不负责退货,并自动取消其所有一切待遇。

2.如因产品质量问题所产生的责任(不包括中途运输问题),由甲方负责。

3.如果由于乙方夸大产品功效的宣传,给消费者造成损失,由乙方自行承担责任,与甲方无关。

第十五条声明及保证

甲方:

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方:

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行

本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十六条保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十七条不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_______天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十八条通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:_________________________________________________。

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任

第十九条争议的处理

1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决

a.提交_________仲裁委员会仲裁;

b.依法向人民法院起诉。

第二十条解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

第二十一条补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第二十二条合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力;合同副本_______份,送_________留存一份。

甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________

授权代表人(签字):_________授权代表人(签字):_________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

签订地点:___________________签订地点:__________________

合同借鉴: 采购协议其三


在我们的日常生活中经常会接触到合同,我们一定要在看清楚情况下再签订合同。可以开始签订已经顺利沟通完成双方认可的合同了,可以更好的避免很多不必要的纠纷。那么到底应如何拟定合同呢?下面是由小编为大家整理的“合同借鉴: 采购协议其三”,仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方:

通迅地址:

法定代表人:

项目联系人:

电话:

传真:

电子信箱:

乙方:

通迅地址:

法定代表人:

项目联系人:

电话:

传真:

电子信箱:

甲方和乙方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国》规定,达成如下协议:

一、合同总价及采购内容

1.合同总价:元(大写:人民币元)。该合同价格为含税价格,包含增值税、消费税等相关税费,乙方应当向甲方提供真实、合法、有效的增值税发票,必要时甲方有权要求乙方提供增值税、消费税等完税证明。

2.采购内容:货物名称、计量单位、具体规格型号、数量、价格等。

3.清单所列数量为暂定数量,具体以甲方指令要求及实际验收我合格结算数量为准。货物清单必须由甲方出具《验收单》进行质量检验,出具《入库单》进行核对结算,且《验收单》、《入库单》必须由甲方指定人员签字确认方有效,其他任何个人签字或者盖章均无效,甲方有权不予结算。

4.乙方交付货物前,甲方有权以书面形式要求乙方对合同约定货物的设计、加工工艺、货物数量、规格型号等进行更改。如上述更改增加乙方成本的,由双方另行协商解决。

二、交货方式、时间及地点。

1.交货方式:甲乙双方可以选择以下两种方式中的一种进行货物交接。

A.一次性交货。乙方应在年月日前,按合同约定将货物送至甲方指定的地点。

B.分批次交货。乙方应在年月日前完成第一次交货,交货数量为___,按合同约定将货物送至甲方指定的地点;乙方应在年月日前完成第二次交货,交货数量为___,按合同约定将货物送至甲方指定的地点;乙方应在年月日前完成第三次交货,交货数量为___,按合同约定将货物送至甲方指定的地点。

2.延迟交货情形。乙方因不可抗力、甲方更改产品设计、加工要求或货物数量等原因迟延交货的,应当提前日与甲方协商延长交货期限。非以上原因乙方不得以任何理由迟延交货。

3.交货地点:_______。合同履行期间,甲方有权根据需要通知乙方改变交货地点。

4.运输方式:由乙方安排运输将货物运至指定地点。

三、货物质量标准及保证

1.乙方应严格执行与合同货物有关的下列质量标准及技术标准:

1.1甲方向乙方提出的技术标准或质量要求。

1.2有关的材料安全、环保要求等符合国家或行业相关标准,规格型号符合合同约定要求。

1.3与甲乙双方签字确认的样品一致。

2.未经甲方事先书面同意,乙方不得变更经甲方评审确定的合同货物的设计、制造设备、材料、工艺标准、生产产地等要求。乙方保证合同货物及其相关配件产品没有原料和制造工艺等缺陷,符合甲方质量要求或标准,并按照甲方要求及时提供相关服务。

3.乙方保证所提供货物是全新的,未被使用过。

4.如在货物装配和使用过程中,因货物质量问题导致甲方及第三方财产或人身遭受损失或其他后果的,由乙方承担赔偿责任。

5.乙方承诺,甲方、第三方使用按本合同购买的合同货物时,不会侵犯任何第三方的知识产权及其他权利。若因为上述原因引发相关责任,均由乙方承担全部责任。

四、质量保证期

1.产品的质量保证期为自产品通过最终验收并开始使用之日起______。如国家规定或乙方承诺该产品的质量保证期长于合同约定的期限,或甲方根据客户要求延长商数质量保证期限的,则因延长货物的质量保证期限。在质量保证期限内,若产品因设计、工艺、材料、配套设施等方面存在缺陷而造成产品质量问题的,由乙方免费对产品进行维修或更换。

2.在质量保证期内因一方服务及货物质量问题引发的第三方索赔,相关责任及费用由乙方承担。

五、货物质量检验

1.在到货后当日,甲方对货物数量进行清点,并签署《入库单》。该《入库单》仅代表甲方对乙方送货数量的检验合格,不得作为甲方对乙方货物质量的验收。

2.货物交付验收时乙方必须提供完整的产品资料,包括:货物清单、产品出厂检验报告、材料质量检验报告、环保检验报告、质量保证书、使用说明书、产品合格证等应具备的所有资料。若乙方未能及时提供上述资料,视为乙方未完全履行交货义务。

3.对于货物质量的争议,以甲方所在地质量检验部门出具的检验报告为准。乙方产品验收合格并不免除乙方因产品存在隐蔽质量问题、不符合规范要求或有其他质量瑕疵等而应当承担的责任。

4.甲方在接收和装配合同货物过程中或质量保证期内发现货物有缺陷的,乙方应在接到甲方通知后日内更换有缺陷的货物或对缺陷货物进行维修。若乙方未能按约更换或维修货物,甲方可向第三方购买或交由第三方维修缺陷货物,由此产生的费用由乙方承担。

5.乙方擅自更换材料品牌或使用假冒品牌材料。供应劣质货物或降低质量等级的,甲方有权请求该部分材料总额一倍以上的赔偿,同时乙方应承担甲方因此遭受的所有损失。

6.若购买货物须乙方提供安装调试的,乙方负责安装后的调试工作,并负责安装调试过程中所有损坏零部件的更换。整个安装调试工作在具备安装条件后____日内完成。设备调试运行后,甲方对货物进行整体验收,以确保货物符合合同约定的要求及标准。货物经整体验收合格后,由双方共同签署设备验收合格单。

六、付款方式

1.合同生效后甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款,即人民币______元。

2.一次性交货的,在乙方交付全部货物并经甲方对货物验收合格后支付剩余货款。

3.分批次交货的,在乙方每一次交付相应货物并经甲方对货物验收合格后支付该部分货物对应的货款,乙方最后一次交付货物并经甲方验收合格后,支付剩余货款。

七、甲乙双方的责任

1.甲方责任

1.1甲方应当在年月日之前向乙方提供采购材料、产品的要求。

1.2甲方须及时回应乙方对货物名称、规格型号、标准等方面的问题,做好与乙方的沟通配合事宜,如相关信息发生变动,甲方需在第一时间通知乙方。

2.乙方责任

2.1根据合同要求及时提供材料、产品的样品供甲方确认。

2.2乙方应当按照合同约定的交货期限、产品质量等事项履行义务,如因乙方违反上述义务造成损失的,有乙方承担相应的责任。

2.3如因乙方提供的产品存在环保方面有害物质排放超标问题,致使甲方产品不符合第三方要求或未达到安监、环保、消防等标准的,乙方应承担由此引起的一切责任。

八、违约责任

1.由于乙方原因逾期交货的,若属于一次性交货的,乙方每逾期交货一天,需按合同总价的万分之承担违约责任,并赔偿逾期交货对甲方造成的损失;若属于分批次交货的,分批交货每逾期一天,按该批次货物总价的万分之五承担违约责任,并赔偿逾期交货对甲方造成的损失。

2.若乙方逾期交货或货物质量存在缺陷,造成甲方向第三方购买相应货物或遭到第三方索赔的,乙方应当承担甲方因此遭受的损失。

3.在货物质量保证期内,有缺陷的货物经两次维修或更换扔存在缺陷的,乙方应补偿甲方因此遭受的全部损失。

4.若乙方不能交货,应当向甲方支付不能交货部分货物总价30%的违约金。

九、合同变更与解除

1.变更:本合同的变更必须由合作双方协商一致,并以书面形式确定。

2.解除:若甲乙双方存在如下违约情况时,另一方有权解除或部分解除本合同,由此造成的损失和后果由违约方承担。

2.1甲方逾期付款或乙方逾期交货达日。

2.2乙方无故中途停止供应货物或未经甲方书面同意将其权利义务转让给第三方。

2.3供应的货物存在质量缺陷,且经两次以上更换、维修后仍然存在缺陷的。

2.4因不可抗力发生其他情形致使本合同的履行成为不必要或不可能的,双方可以解除本合同。

2.5甲方提出解除部分合同后,并不免除乙方对已经交付的货物承担的产品质量责任。

十、违约责任

1.甲方逾期付款的,应当向乙方支付逾期付款对应金额日万分之的违约金,造成损失的,还应当赔偿乙方遭受的损失。

2.乙方逾期交货的,应当向甲方支付逾期交货对应金额日万分之的违约金,造成损失的,还应当赔偿甲方遭受的损失。

3.当事人一方违反其他合同义务的,应当向对方承当违约金,造成损失的,还应当赔偿对方的损失。

4.违约金金额不得超过合同总价款的%。

十一、争议的解决:

1.双方履行合同过程中发生争议的,首先应本着友好协商原则协商解决。

2.双方无法协商解决争议的,应当向_________人民法院提起诉讼。

十二、补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规规定处理;法律、法规未作出规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式二份,均具有同等效力,双方各执一份。自双方当事人签字、盖章之日起生效,如有未尽事宜,由双方另行协商约定。

甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):

日期:日期:

[协议模板] 销售合作合同精选


当今社会在交易时一般都少不了签订合同,签订双方满意的合同是非常有必要的。需要我们认真坚持并在合同上签上自己的大名,可以更好的通过法律保障我们的权益。那么,您一定在找一些合同范本的资料内容是吧?为此,小编从网络上为大家精心整理了《[协议模板] 销售合作合同精选》,仅供参考,欢迎大家阅读。

购货单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,以下简称甲方;

供货单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格:XXXXXXXXXXXXXXXXXX.(应注明产品的牌号或商标)

2.产品的技术标准(包括质量要求),按)项执行:

(1)按国家标准执行;

(2)按部颁标准执行;

(3)由甲乙双方商定技术要求执行。

(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存,分别保管,作检验的依据。)

第二条产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量:XXXXXXXXXXXXXX.

2.计量单位、计量方法:XXXXXXXXXXXX.

(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)

3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:XXXXXXXXXXXXXXXX.

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收XXXXXXXXXXXXXX.

(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

1.产品的交货单位:XXXXXXXXXXXXXXXX.

2.交货方法,按下列第()项执行:

(1)乙方送货;

(2)乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);

(3)甲方自提自运。

3.运输方式:XXXXXXXXXXXXXX.

4.到货地点和接货单位(或接货人)XXXXXXXXXXXXXXXX.

(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)

第五条产品的交(提)货期限

(规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)

第六条产品的价格与货款的结算

1.产品的价格,按下列第()项执行:

(1)按甲乙双方的商定价格;

(2)按照订立合同时履行地的市场价格;

(3)按照国家定价履行。

(执行国家定价的,在合同规定的交货或提货期内,遇国家调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)

2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照X银行结算办法的规定办理。

(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)

第七条验收方法XXXXXXXXXXXXXXXX.

(合同应明确规定:1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等)

第八条对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

第九条乙方的违约责任

1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的XXXXXX%的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的`,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

4.乙方逾期交货的,应比照X银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

7.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。逾期不答复的,视为同意发货。

第十条甲方的违约责任

1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款XXXXXX%的违约金。

(违约金视为违约的损失赔偿,但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加)

2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照X银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的,按中途退货处理。

3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照X银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。4.甲方逾期付款的,应按Xx银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

5.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

6.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第十一条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条其它XXXXXXXXXXXXXX.

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同自XXXXXXXX年XXXX月XXXX日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式XXXX份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或签证,应送公证或签证机关)……等单位各留存一份。

购货单位(甲方)XXXXXXXX(公章) 供货单位(乙方)XXXXXX(公章)

法定代表人:XXXXXXXXXXXXXX(公章) 法定代表人:XXXXXXXXXXXX(盖章)

地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

开户银行:XXXXXXXXXXXXXXXX 开户银行:XXXXXXXXXXXXXX

帐号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 帐号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX年XXXX月XXXX日

[合同参考] 汽车租赁协议其三


合同分为多少种类别,你暂时可以不用知道,你要知道的是它很重要,一份合适的合同能够起到非常重要的作用。是时候根据自己的情况签订合适的合同了,可以更好的避免很多无谓的经济损失。那么签订合同有什么需要注意的呢?小编收集并整理了“[合同参考] 汽车租赁协议其三”,仅供参考,大家一起来看看吧。

甲方:

乙方:

经甲、乙双方共同协商,就乙方租赁甲方房屋事宜,双方自愿签订合同如下:

一、甲方如下房屋租赁给乙方:

二、租赁要求经营内容:汽车修理

三、乙方在租赁房间期间,不得随意改变房屋结构,不得损坏房屋现有的设施,若因经营需要改变房屋结构的,必须先经甲方同意后方可改变,否则由乙方承担一切费用。不得经营违反国家及地方法规的任何活动,在经营期间发生的任何安全生产事故及造成的一切损失及后果由乙方承担经营中且符合甲方租赁管理要求的经营内容,否则甲方随时可解除合同,其造成的一切法律责任及经济损失自负。

四、租赁期间所发生的一切费用(如水、电、工商、税务、卫生等部门管理费、办证费用、环保费、房屋维修费)及门面三包管理费用由乙方承担。

五、租金标准及付款方式:乙方租赁甲方第一款土地房屋年租金的标准为15000 元。签定合同之日付清租金。

六、租赁期限: 20xx年7月 5日至20xx年7月5日止,到期后乙方无条件将房屋归还给甲方。甲方不承担乙方租赁期间发生任何费用,续租时以乙方优先,乙方若需续租的必须在租赁期满30日前提出申请,否则视为自动放弃续租权利。

七、其它:

1、甲方提供乙方在租赁期间内必要的水、电供应及房屋维护管理责任,乙方应予配合。

2、乙方必须服从甲方管理,遵守甲方相关的规章制度,保持整洁的门面形象,以共同维护甲方工厂形象。若有违背、甲方可随时解除此合同。

3、乙方若不按时交纳甲方房租、水电费(水电费价格按公司每月实际市场价格计算)等费用时,甲方有权取消乙方租赁资格,解除此合同,乙方不得以任何理由拒绝。

4、在合同期内,乙方不得随意将出租房屋转让给第三方。否则,甲方有权提前收回房屋。

5、乙方要遵守甲方门卫的安保管理,并支付双方协商后的安保费用。

6、租赁期间, 若甲方因特殊原因需收回土地房屋时,应提前30天通知乙方,乙方应予以配合。

八、此合同一式二份,双方各执一份,自签字之日生效。

甲方签章: 乙方签章:

年月日:

教你写合同: 建筑协议其三


在交易过程中,双方一般会签订一份合同,签订合同会受到法律的约束和保护。我们要仔细签署好这一次重大的合同了,对于维护合法权益能起到很大的作用。只不过您可能不知道和合同的一些具体步骤吧?下面是小编为大家整理的“教你写合同: 建筑协议其三”,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

甲 方:

乙 方:

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定,就木工单项工作经双方协商一致,签成以下合同协定。双方愿自觉遵守,并自愿履行合同义务、权力和责任。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程结构:

4、工程价款:

二、承包方式

包工不包料,甲方只提供材料。

三、施工承包范围

本工程具体范围包括:防水圈及构造柱的模板支护。自用用材料的装卸及吊用,所用材料清理(废料),文明施工的清扫,废料的运输处理。

四、工程文明管理

1、必须严格服从现场施工人员的管理,确保劳动力充足,保质保量按时完成任务。

2、乙方在甲方保管室领用的材料,要妥善保管,做好防水、防火、防盗措施,否则照价赔偿;施工时要精确计划好实际的用料,不得造成浪费,否则赔偿所浪费的材料损失。

4、如果由于乙方技术力量或者劳动力不足,不能满足甲方施工要求,甲方有权责令乙方立即退场,并更换其他施工队伍,由此给甲方造成的一切损失和费用,均由乙方全部承担,甲方不付给乙方任何费用。

五、安全管理

1、乙方人员必须参加并接受三级安全教育,遵守《安全操作规范》,上报在现场人员花名册,附【身份证复印件】和接受安全教育的签字单一份。

2、乙方负责人承担劳务承包方的第一安全负责人,必须签订安全承包合同。

3、乙方未按操作规程施工或违规违章操作造成任何伤亡事故的均由

乙方自行处理和负责,并承担相关法律责任和一切费用。

六、甲方权力、义务及责任

1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导,管理和检查工作。

2、负责对乙方工作人员安全生产的再教育,监督管理工作。

3、负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。

4、甲方负责解决施工中出现的各种技术问题。

5、甲方负责安排技术人员组织各级领导、监理,对分项工程的验收。

七、乙方权力、义务及责任

1、乙方要自觉服从甲方的管理,做到文明施工、安全施工。

2、负责强化安全生产意识,跟班检查存在安全隐患,杜绝不安全事故发生,落实甲方所发的书面安全要求措施,有权杜绝一切违章指挥和冒险作业。

3、乙方负责人是安全生产的第一负责人,严格执行职业健康,安全规范,提高安全生产效率对违纪人员应果断处理,并责令退场。

4、乙方严禁使用传染病、童工、老、弱、病、残及智力低下的人员。

八、违约责任及措施

1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务,并确保一次性交付验收通过,并在规定的时间内完成施工各项任务。

2、因乙方原因中途退场或停工,甲方只按乙方所完成的工作量结算付给乙方。如造成工期不能顺利进行,由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,具同等法律效力,合同条款履行完毕时,本合同自行终止。

十、补充协议:

甲 方(签章): 乙 方(签章):

年 月 日 年 月 日

[协议借鉴] 项目施工合同其三


在日常生活中我们常常会使用到合同,我们一定要再三确认,在回过头来签合同。用心签署好合同范本,在接下来的一段时间里,可以更好的保障我们的合法权益。所以,您是否在寻找合同的一些内容东西呢?下面是小编帮大家编辑的《[协议借鉴] 项目施工合同其三》,仅供参考,欢迎大家阅读。

摘要:在工程建设中,施工合同依照我国工程的法律条文制定的,要求承包人与发包人必须共同履行技术与经济文件,其同时也是最终确定工程项目成本造价的必要依据。本文联合实际经验,对项目施工合同管理工作中强化对工程预算的积极作用进行分析。

关键词:项目施工;合同管理;工程结算;作用分析

在整个建设工程中,最终环节是工程结算,因此做好工程造价的结算收尾管控工作,对整个工程造价成本控制而言具有重要价值。但是从目前我国工程造价结算控制水平进行分析,比较容易受到以往传统因素的影响,合同纠纷案件也呈现逐渐递增趋势,与新时期的合同类型不相符,甚至绝大多数的施工单位工作人员综合素质较低,不能严谨践行具体的工程要求,拖延工期,增加施工成本。

1自觉遵循法律且严格践行合同条例

在工程建设中增强对签订施工合同工作的重视程度,强化工程施工过程中的成本造价管理具有积极意义。即便在近几年相关人员的法律意识逐渐增强,建筑市场逐步迈向规范化方向,但合同管理内容仍旧不够全面、细致,在管理中也存在漏洞,对整个工程的正常有序施工造成一定阻碍。合同签订完毕标志着法律正式生效,其约束着签订合同的双方,因此合同中的每一项条款都与双方的利害关系有着重要影响。在合同签订时,若合同中的款项未能明确,尤其是相关于违约内容未进行具体明确就草率签订,则会增加合同纠纷案件发生几率。此外在实际施工环节中产生的一系列问题都应该落实到书面中,不能凭空口头承诺。合同中也应体现具体防范措施与分解风险措施的具体款项。在签订合同环节中,合同主体应严格审核合同内容的合法性与严谨性,以此种方式来降低合同纠纷案件发生的几率,为合同的履行与工程条款结算提供充足的物质保障。具体来讲:需将“通用合同条款”全文引用,不能篡改;“专用合同条款”需按照不同的条款编号与具体内容引用,并且按照工程实际情况予以修改与完善。

2划分施工合同种类,按合同款项执行

我国国内通用施工合同形式可以分成:固定价格合同、可塑价格合同以及成本加酬合同三种形式。其中,固定价格合同需由承包方对工程中存在的一切风险进行承担,并且还应对工程施工过程中一些突发因素付出代价。由此可见,这种合同条款通常报价较高,比较适用于工程量较小的工程且能精密计算、工程周期较短、技术相对简单的建筑项目工程;可塑价格合同能够制定可调整框架,将工程中存在的风险合理均摊,这种优越性使得这类合同适用范围较大;成本加酬合同即经业主向承包商支付工程项目的实际成本,并依照预先约定内容支付劳金的合同。在这一类合同中,业主担负了工程项目的全部风险,而承包人由于不承担任何风险,所以其劳动报酬相对而言较低,比较适用于急迫开展的工程项目、新型工程项目或是风险较大的工程项目。选择工程合同类型的最为科学且合理办法为:首先,工程承包商与业主应当对整个建设工程规模、建设周期、市场状况、难度系数、环境条件等多种因素进行综合考量,在全方位考量之后应慎重选择利于双方的合同类型,进而保证双方对合同的较高认可度以及合同的切实可行性。若确定合同类型,在工程竣工阶段的审计结算工作就应严格按照既定合同款项执行。譬如某临时工程,约定合同价款的结算方式为固定价格方式。考虑到承包商对工程缺少对工程项目前瞻预测工作,在施工中若出现使用材料的价格上涨问题,会使得该工程项目的运转资金困难,在工期内不能高质量完成工程建设工作。在工程竣工的结算审计阶段,承包商时常以各种编造理由增补签证,使用不当手段弥补工程建设多支出部分的材料费用。依据签订合同价款中的基本原则,在签订固定价格合同之前应对建材时常中存在的各类风险进行调整与掌控,依法承担合同结果,因此在结算中应该严格按照合同条例办理。

3管理人员应认真对待管理工作,增强管理力度

在现代化市场经济条件状况下,建筑市场主体的权责是以建立合同方式体现的,对此工程项目中的合同管理是规范自由市场的重要手段之一。通过相关政府部门的积极努力,在合同管理工作方面已经凸显成效。为了确保工程项目合同制度能够得到更大范围的推广,相关政府管理部门应增强整顿工作,科学规范市场顺序。在严谨把关的基础上,增强对合同履行的管理力度。若相关工程建设资金不充足,严禁办理相关手续,且不能越级组织招投标工作,不准许办理施工许可证;坚决抵制垫付资金与带资施工现象,促进建筑市场朝向健康绿色方向发展;创建合同管理制度,积极引导建设单位与项目工程承办单位的正确思想意识,严格律己;严格限制工程竣工结算条款办理等。在工程竣工的后期阶段应及时交付给建设单位,保证工程建设单位将工程及时投入使用运行,近早发挥建设工程的各方面效益,进而促进工程价款结算,达成最终施工单位的经济效益。

4创设合同管理团队,严格要求持证上岗

积极开展合同管理人员的培训与培养,严格要求工程施工人员培训合格后放能上岗,不合格人员坚决不能予以岗位安排,此种方式是提升工程建设项目中合同管理工作实现理想效果的最佳途径。现阶段,我国国内已经正式践行工程造价师注册制度。工程造价师作为工程建设领域的重要造价管理者,其重点工作任务为做好工程建设投资与合同管理。增强与优化合同管理工作是保证项目工程建设的必要保证,这也是做好工程结算管理的核心要素,基于此规范化、严谨化能够促进工程竣工后的结算工作顺利有效进行。因为建设工程中本身存在特殊性质,所以在工程结算中还有可能遇到其他无法预测问题。因而工程建设单位与承包施工单位极为有必要对建设工程的施工合同予以高度重视,摆正合同在工程中的位置,提高认识程度,在合同的签订过程中将各种因素进行全方位考量,并且将工作做到细致入微,降低一些突发性因素发生的可能性,进而有效保证建设工程在竣工阶段的造价结算工作能够按照具体施工合同中的款项高效有序进行。相关管理人员有必要做好工程项目的造价工作,将工程施工合同进行妥善保管。

5结束语

根据我国当前的'工程造价结算控制工作实际情况,出现各种频发问题,对整个工程质量与施工安全造成不利影响。对此,相关工程技术人员应该切实求是,结合实际情况,更新传统观念,强化对合同管理的重视程度,遵循相关法律法规,将合同纠纷案件几率降低,规范市场,促进建筑行业的健康进步,进而带动我国GDP总值,深化经济体制改革。

作者:马龙 单位:中铁大桥局集团第四工程有限公司

参考文献:

[1]陈永红.建设单位项目施工合同管理中的主要问题及对策分析[J].黑龙江科学,20xx(11):192.

[2]熊银.政府投资项目施工合同管理对造价控制的影响[J].山西建筑,20xx,42(2):225-226.

[3]沈杨勇.房地产项目施工合同管理和社会风险保障机制探讨[D].同济大学土木工程学院,20xx,23(21).

[4]任丽琴.政府投资项目施工合同管理存在问题及对策[J].山西建筑,20xx,36(3):240-241.

[热搜协议] 工程承揽合同其三


在双方进行交易的时候就会使用到合同,我们一定要在看清楚情况下再签订合同。在签订好了适合自己的合同范本之后,可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。所以,您想知道有哪一些有关合同的内容资料的吧?小编收集并整理了“[热搜协议] 工程承揽合同其三”,仅供参考,大家一起来看看吧。

甲方(发包方):

乙方(承包方):

双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他行政法规和有关文件,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致签定本合同。

一、工程名称:整修堰塘工程

二、工程地点:___镇___村

三、工程内容及规模:

四、工程承包范围:

五、工程期限:

1、本合同工期为:20___年___月___日开工,至20___年___月___日完工。

2、如遇一下情况,工期顺延。

(1)施工现场不符合安全施工;

(2)设计范围内出现重大变动;

(3)人力自然灾害而影响工程进度;

(4)甲方不能按合同规定支付工程款;

六、合同价款

工程总价:_______元

七、工程质量要求

八、价格及支付方式

九、工程安全

乙方对施工现场实行安全文明标准化管理,确保安全施工无事故,若施工期间发生工伤及疾病事故,法律责任和费用由乙方负责,甲方不负责任何责任。

十、甲方义务

十一、乙方义务

十二、工程违约责任、工程延误违约

乙方在施工中,质量,进度,安全,服务等方面必须按约定执行,若一方违约赔偿对方的一经济损失。并特别约定:由乙方原因造成工程延误,乙方自愿承担每天____元人民币违约金。出现不可抗拒的自然原因,由双方另行协商。

本合同一式四份,双方各执两份,双方签字后生效,具有同等法律效力。

甲方签字:_______乙方签字:_______

20___年___月___日

[合同模板]销售协议


合同对我们来说,实在是太重要了,我们不能没有它,只要有可能,就一定要清楚明白合同中的隐含条件。只有在甲方制定好的合同上签好自己的名字后,可以更好的为日后解决争议提供依据。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗?下面是小编为大家整理的“[合同模板]销售协议”,仅供参考,大家一起来看看吧。

合同编号: WN20110509

签约日期: 20xx 年月 日

甲方:

地址: 邮政编码: 电话: 9 乙方:

地址: 邮政编码:电话: 传 真:

根据《中华人民共和国经济合同法》和有关行政法规规定,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买 投影机 事签订本合同,主要内容如下:

一、 设备名称、数量、价格

货币单位:人民币元

传 真:

二、交货日期:

甲方通知乙方后 1天内。

三、保修和服务:按国家三包执行。

四、付款方式: 货到付款。

五、争议的解决:

1、 因执行本合同或其相关事项所致的一切争议分歧,合同双方应本着相互信任的原则通过友好协商加以解决。若各方不能达成协议,则该争议或分歧应提交仲裁机构或上诉至人民法院解决。

2、 无论是提交至仲裁机构或人民法院,一旦仲裁裁决或法院判决产生,都是终局的,对双方均有约束力,双方应遵照执行。

3、 争议的期间各方应继续执行合同的非争议部分。

4、 仲裁或上诉费用由败方负担。

六、合同的更改:

合同生效后,任何一方需要更改条款,必须以书面方式通知对方,在得到对方的书面许可后更改方可生效。任一方接到对方要求更改的书面通知后三个工作日内未答复,视同接受更改要求。

七、其它:

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同样的法律效力。

甲方名称:乙方名称:有限公司 代表签字: 代表签字: 开户银行:开户银行: 银行帐号:银行帐号:

合同范本相关文章

更多>